如何确定工程完工
确定工程完工日期通常遵循以下标准：
1. 竣工验收合格 ：
如果建设工程已经通过竣工验收，则以验收合格之日为竣工日期。
2. 提交验收报告 ：
如果承包人已经提交了竣工验收报告，但发包人拖延验收，则以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3. 未经竣工验收擅自使用 ：
如果建设工程未经竣工验收，而发包人擅自使用，则以转移占有建设工程之日为竣工日期。
4. 合同规定 ：
工程完工时间通常在施工合同中明确规定。
5. 其他考虑因素 ：
完工的判断也可以考虑项目完成的计划、物料清点、实际时间对比计划时间、质量检查、安全检查、实际消耗费用和客户反馈等多方面因素。
以上标准依据《中华人民共和国民法典》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律法规确定。
其他小伙伴的相似问题：
如何编写工程完工单？
建设工程未完工如何确定工程款？
如何判断在建工程完工进度？
